Договор на монтаж систем отопления домов
Договор № от_____________2025 г.
на выполнение работ по адресу _________________________________________________________________________________
г.Красноярск ________2025 г.
__________________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем “ Подрядчик” с одной стороны, и
__________________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем “ Заказчик”, с другой стороны (в дальнейшем – Стороны), заключили настоящий договор о нижеследующем:
- Предмет договора
1.1 . “Заказчик” поручает, а “Подрядчик” принимает на себя обязательство на выполнение указанных в смете.
1.2. “Подрядчик” обязуется выполнить указанные работы с использованием своих возможностей, оборудования, своими и привлеченными силами весь комплекс работ, в том числе определенно не указанные, но необходимые по смыслу выполнения работ.
- Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ составляет
_________________________________________________________________________________
2.2. Оплата по данному договору производится ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.3. Расчет производится наличными денежными средствами. Датой оплаты считается дата получения “Подрядчиком” денежных средств.
2.4.Цена работы является твердой и не подлежит изменению. Если “Заказчик” потребует выполнения дополнительной работы, не предусмотренной в договоре, то стоимость такой дополнительной работы должна быть взаимно согласована и является предметом соответствующего дополнения к договору (в этом же дополнении должен содержаться список дополнительных работ и возможно увеличение сроков выполнения работ).
- Технические условия договора
3.1. Монтаж осуществляется в соответствии с техническим заданием заказчика.
- Срок выполнения работ и действия договора
4.1. Работы по настоящему договору должны быть произведены в срок с ___________2025 года по __________2025 года.
4.2. Настоящий договор действует с _________2025 года и действует до окончания срока действия договора.
- Обязанности “Подрядчика”
5.1. “Подрядчик” обязуется выполнить работу, указанную в п.1.1. настоящего договора качественно и в полном соответствии с заданием “Заказчика”.
5.2. Выполнять работы в строгом соответствии с заданием “Заказчика”.
5.3.“Подрядчик” обязан исправлять все замечания выданные “Заказчиком”.
5.4.“Подрядчик” обязан передать вместе с результатами работ относящуюся к ним информацию необходимую для эксплуатации.
5.5.“Подрядчик” самостоятельно выполняет все мероприятия связанные с техникой безопасности производства работ, включая работы на высоте, с грузоподъёмными механизмами.
- Обязанности “Заказчика”
6.1. “Заказчик” имеет право в одностороннем порядке прервать действие настоящего договора, только в случае, если все остальные меры воздействия не привели к желаемому результату, о чем имеется не менее двух обоснованных актов о несоответствии выполненных работ требованиям заказчика. В этом случае “Заказчик” обязан в 2х дневный срок уведомить об этом “Подрядчика”.
6.2. Осуществлять постоянный контроль за деятельностью “Подрядчика” на объекте, проверять качество и сроки выполнения работ не вмешиваясь в его деятельность, за исключением вопросов, оговорённых настоящим договором.
- Прочие условия
7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Условия настоящего договора имеют одинаковую, обязательную силу для Сторон и могут быть изменены только по взаимному согласию с обязательным составлением дополнительного соглашения в письменной форме.
7.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством
7.4. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и не разглашать коммерческую и технологическую информацию и иные сведения, полученные при исполнении настоящего договора.
7.5. Гарантийные обязательства “Подрядчика” на выполненные работы действительны в течение двух лет (24 месяца) с момента приемки последнего акта выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты по работам Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с “Заказчиком” сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее (пяти) дней со дня получения письменного извещения “Заказчика”.
7.6. Окончательная приемка работ по настоящему договору осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором.
- Ответственность сторон
8.1. В случае возникновения споров по настоящему договору, Стороны решают спорные вопросы путем переговоров на основании действующего законодательства.
8.2. За нарушение сроков выполнения работ, “Заказчик” имеет право потребовать от “Подрядчика” выплаты пени в размере 0,15 % от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 15 (пятнадцати) % от стоимости Договора.
8.3. Если спорные вопросы не решаются путем переговоров, Стороны обращаются в Арбитражный суд.
- Форс-мажор
9.1. Непредвиденные обстоятельства, имеющие характер непреодолимой силы, например: наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, которые находятся вне контроля «Подрядчика», могут давать право «Подрядчику» соответственно увеличивать срок капитальных ремонтных работ. При условии, что эти обстоятельства оказывают значительное влияние на окончание срока договора, и при условии, что «Подрядчик» тотчас же сообщил «Заказчику» в письменной форме о форс-мажорных обстоятельствах, но не позднее момента их наступления.
9.2. Отсутствие своевременного предупреждения о форс-мажоре лишает «Подрядчика» права предъявлять претензии по таким вопросам.
- Общие условия
10.1. Заголовки в настоящем договоре никоим образом не ограничивают применение его условий. Если какой-то пункт является недействительным или незаконным, то все остальное в договоре должно сохранять свою силу без учета этого пункта.
10.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
- Юридические адреса и реквизиты сторон
